9512.net
甜梦文库
当前位置:首页 >> >>

建设工程施工合同管理



习题六

建设工程施工合同管理

一、单选题 1.按照施工合同文本的规定,( )是承包人应当完成的工作。 A.使施工场地具备施工条件 B.提供施工场地的地下管线资料 C.做好施工现场地下管线的保护工作 D.组织设计交底 2.施工合同文本中的“工程师代表”,是指由( )委派在现场负责工作的代表。 A.发包方 B.承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3.施工合同文本规定,工程师确认了承包人的施工进度计划后,应当由( )对该进度计划的缺陷承 担责任。 A.发包人 B.监理单位 C.工程师 D.承包人 4.施工合同文本规定,承包人要求的延期开工应( )。 A.工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5.施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,( )。 A.由承包人负责,费用由承包人承担 B.由发包人负责,费用由发包人承担 C.由承包人负责,费用由发包人承担 D.由发包人负责,费用由承包人承担 6.施工合同文本规定,设备安装工程具备无负荷联动试车条件,由( )组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 7.施工合同文本规定,工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收,工程隐蔽后,工程师提出重新检验 要求,重要检验的结果

为合格,重新检验造成的费用损失应当由( )承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 8.承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得 到监理工程师的质量认 可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工 期处理为( ) A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担,工期给予顺延 D.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿 9.施工合同文本规定,承包方有权( )。 A.分包所承包的部分工程 B.分包和转让所承担的工程 C.经业主同意分包和转包所承担的工程 D.经业主同意分包所承担的部分工程 10.承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,( )。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师 11.我国施工分包单位对分包工作( )。 A.应自行完成分包工程 B.可再行分包 C.自行完成或再分包 D.可转包 12.施工合同文本规定,工程师要求承包人立即执行得指令,承包人未提异议,因指令错误发生得费 用由( )承担。 A.发包人 B.承包人

C.工程师 D.工程师与承包人共同 13.施工合同的当事人选择仲裁的,应当由( )仲裁委员会仲裁。 A.双方选定 B.合同签字地 C.施工企业所在地 D.建设单位所在地 14.解决工程合同争议应由( )申请仲裁。 A.甲方 B.乙方 C.甲乙任何一方 D.甲乙双方共同 15.工程款支付的依据是由( )测量核实实际工作量。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.监理工程师委托人 16.当工程变更后价格确定时,工程量表中已有类似工作的价格,但对变更工作而言不合理,此时处 理办法应为( )。 A.采用工程量表中类似工作价格 B.在原价基础上制定 C.由监理工程师自行决定 D.协商决定 17.施工合同文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措 施,对打乱施工计划的后果责任是( )。 A.承包商承担保护费用,工期不予顺延 B.承包商承担保护费用,工期予以顺延 C.业主承担保护措施费用,工期不予顺延 D.业主承担保护措施费用,工期予以顺延 18.上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时,就由( )对他们安全负责。 A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.上级主管部门 19.我国施工强制保险的险种为( )。 A.施工机械设备险 B.人员生命财产险

C.意外伤害险 D.人员生命财产险和意外伤害险 20.由于设备制造原因试车达不到验收要求,由( )承担修理和重新采购费用。 A.设备制造商 B.设备采购方 C.设备供货商 D.施工承包方 21.实际施工竣工日期为( )。 A.承包方递送竣工验收报告日期 B.承包方施工完工日期 C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期 22.已竣工工程交付使用之前应由( )负责成品保护工作。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位 23.因不可抗力发生的费用应由( )承担。 A.甲方承担 B.乙方承担 C.甲乙方共同承担 D.甲乙方分别承担 24.因不可抗力发生,工程所需清理修复费用由( )承担。 A.发包方 B.承包方 C.发包方和承包方协商 D.发包方和承包方共同 25.下列行为中,属于不符合暂停施工的是( )。 A.工程师在确有必要时,可要求乙方暂停施工 B.工程师未能在规定的时间内提出处理意见,乙方可自行复工 C.乙方交送复工要求后,可自行复工 D.施工过程中发现有价值的文物,乙方应暂停施工 26.因不可抗力发生致使合同无法继续履行,可以解除合同。合同解除后,双方约定的( )条款仍 然有效。 A.质量控制 B.投资控制

C.支付和结算 D.担保 27.某工程由甲方供应建筑材料。在施工过程中曾得到监理工程师质量认可的部分工程,竣工验收时 发现未达到合同中约 定的标准。由于施工质量缺陷位于工程次要部位,不影响工程的使用,监理工程师征得业主同意后作 出不需返工的 ???决定。对此缺陷工程的处理应为( )。 A.乙方不承担责任,按合同约定的承包价结算 B.在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费和施工承包价 C.在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费 D.双方协商后要扣除一定幅度的承包价 28.某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进 行剥露检查后表明该 部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( )承担。 A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主的项目经理部 29.某合同规定的缺陷责任期为一年。在试远行过程中,第七个月时由于主机缺陷更新更换,再次运 行后的第六个月由于 该机组的缺陷再次修理。按照 FIDIC 合同条件的规定,此时的缺陷责任期总时间应从竣工之日起后的 第( )个月为 ???止。 A.12 B. 19 C.24 D.25 30.承包商自有的施工机具运入工地后,若其他工程项目施工中需用时,( ) A.可自行运出工地 B.不能自行运出工地 C.需经业主批准后才能运出工地 D.需经工程师批准后才能运出工地 31.进行施工中间验收后,监理工程师在 24 小时内未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的修 改意见,则承包商( ) A.可继续施工 B.应等待监理工程师进一步指示后再施工

C.要求监理工程师再次检验 D.向业主申请继续施工 32.监理工程师通知承包商进行工程量计量后,承包商在约定时间未派人参加,则( )。 A.监理工程师单独计量有效 B.监理工程师单独计量无效 C.监理工程师应推迟计量时间 D.监理工程师单独计量后再请承包商确认 33.由于设备制造原因导致试车达不到验收要求,则该项拆除、修理和重新安装费用应由( )承担。 A.业主 B.承包商 C.设备采购方 D.设计方 34.根据施工合同范本规定,工程竣工结算应遵循的程序是,当竣工验收合格后由( )编制竣工决 算报告。 A.业主 B.承包商你 C.监理工程师 D.设计单位 35.承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后重新检验。该工程部位隐蔽前曾得 到监理工程师的质量 认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的 工期为( )。 A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担,工期给予顺延 D.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿 36.施工合同示范文本中定义:在施工中已经发生,经甲方确认后,以增加预算形式支付的合同价款 为( )。 A.变动价款 B.额外价款 C.经济支出 D.费用 37.施工合同示范文本中,“工期”指( )。 A.合同条件依据的“定额工期” B.协议条款约定的“合同工期” C.施工合同履行的“施工工期” D.招标文件中的“计划工期” 38.施工合同承包方对( )承担责任。

A.施工图设计或与工程配套的设计的修改和审定 B.分包单位的任何违约和疏忽 C.办理有关工程施工的开工手续 D.遵守有关部门对施工噪音的管理规定,经业主同意办理有关手续,由此发生的费用 39.监理工程师对设备采购合同的管理,在下列内容中,除( )外均为职责范围。 A.设备采购合同订立 B.对进场设备进行全面检查 ???C.监督合同的履行 D.拒绝不合格设备进入现场 40.采购标的数额较大,市场竞争激烈的材料,采用( )方式对采购方比较有利。 A.直接采购 B.公开招标 C.询价报价签订合同 D.间接采购 41.某工程部位未请监理工程师质量认可,承包商自行隐蔽,监理工程师要求剥露检验,检验后发现 工程质量已达合同要 求,则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为( )。 A.费用和工期损失由业主承担 B.费用和工期损失由承包商承担 C.费用由承包商承担,业主给予工期顺延 D.费用由业主承担,工期不予顺延 42.施工合同示范文本规定,设计单位和承包商进行图纸会审、设计交底的组织工作,应由( )负 责。 A.业主 B.设计单位 C.承包商 D.监理单位 43.施工合同示范文本规定,一般由( )办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财 产保险,并支付保险费用。 A.甲方 B.乙方 C.甲方和乙方 D.甲方和监理方

44.监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是( )施工进度计划。 A.承包商编制的 B.业主编制的 C.监理单位制定并由承包商认可的 D.承包商提交并经监理工程师批准的 45.施工合同示范文本规定业主应及时与中标的承包商签订施工合同,签订施工合同要求:( )。 A.以招标文件、投标书为依据 B.投标书中确定的合同条款不得与签订的施工合同条款相冲突 C.合同价原则上应与中标价一致,出现矛盾应以合同价为准 D.施工合同签订后承包商的投标保证金不再返还,应抵作质量保证金 46.施工合同示范文本规定,()造成竣工日期的延误,致使工程不能按合同工期竣工,分包商负责 完成的工程质量不合格 A.承包商必须承担违约责任。 B.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化 C.承包商遇到了合同协议条款约定的等级以上的大风 D.经总监理工程师确认,业主批准的工程设计变更 47.应给建设单位的付款被银行延误支付,对施工企业造成的损失由( )承担。 A.银行 B.建设单位 C.监理单位 D.承包方自己 二、多选题 1.《建设工程施工合同文本》由( )组成。 A.协议书 B.中标通知书、投标书 C.专用条款 D.通用条款 E.招标文件 2.施工合同属于( )。 A.诺成合同 B.要物合同

C.工作合同 D.劳务合同 E.有偿合同 3.施工过程中使用的图纸由( )。 A.甲方提供 B.乙方提供 C.甲方提供经乙方批准 D.乙方提供工程师批准 E.监理单位提供经乙方批准 4.工程款结算方式有( )。 A.一次结算 B.按日结算 C.分段结算 D.总包结算 E.分别结算 5.甲方出于某种需要希望工程能提前竣工,则他应做的工作包括( )。 A.向乙方发出必须提前竣工的指令 B.与乙方协商并签订提前竣工协议 C.甲方负责修改施工进度计划 D.为乙方提供赶工的便利条件 E.减少对工程质量的检测试验项目 6.在施工合同中,发包人有权解除合同的情况包括( ) A.承包人未按工程师确认的进度计划施工 B.承包人将其承包的全部工程转包给他人 C.承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人 D.承包人的施工存在质量问题 E.承包人未按约定履行保修义务 7.施工合同文本规定,应当由发包人承担的保险费用有( )。 A.施工场地内发包人员的生命财产保险费用 B.从事危险作业职工意外伤害的保险费用 C.运至施工现场、由发包人保管的待安装设备的保险费用

D.运至施工现场、由承包人保管的待安装设备的保险费用 E.施工现场内承包人施工人员的施工保险费用 8.建设工程施工分包合同的当事人是( )。 A.发包人 B.监理单位 C.承包人 D.工程师 E.分包单位 9.按照施工合同文本的规定,发包人的工作包括( )等。 A.办理土地征用 B.办理施工许可证 C.提供工程进度计划 D.按工程需要提供非夜间施工使用的照明 E.提供施工场地的工程地质资料 10.我国施工合同履行中,在甲方供应材料设备条件下,属于错误的行为有( )。 A.甲方在所供材料设备验收前通知乙方 B.乙方不参加验收、不负责保管 C.乙方负责材料设备保管,发生损失,由乙方负责赔偿,并承担保管费用 D.甲方应按协议条款约定提供材料设备 E.甲方不按规定通知乙方验收,损失自己负责 11.程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。 A.删减部分承包商内容交给其他人完成 B.改变部分工程的基线 C.改变已批准承包商施工时间和顺序 D.增加合同约定的工程量 E.改变施工工程的性质 12.按照施工合同文本的规定,工程师发布变更通知的范围应限于( )等方面。 A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B.更改部分工程的位置和尺寸 C.增加部分合同中约定的工程量 D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序 E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程 13.按照施工合同文本的规定,应当由发包人承担的费用有( )。 A.购买约定使用的国内标准的费用 B.购买约定使用的国外标准的费用 C.承包人需增加图纸套数的复制费用 D.图纸的保密措施费用 E.修改施工进度计划的费用 14.施工合同文本规定,在试车过程中应由发包人承担的费用有( )。 A.因设计原因试车达不到验收要求,修改设计的费用 B.因设计原因试车达不到验收要求,拆除及重新安装的费用 C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到验收要求,该设备的拆除费用 D.合同约定以外的试车费用 E.因施工原因试车达不到验收要求,按要求重新安装和试车的费用 15.施工合同文本规定,施工中涉及的、应由发包人承担的费用有( )。 A.承包人实施爆破作业时的安全保护措施费用 B.承包人的人员伤亡 C.停工期间,应工程师要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用 D.施工中发现文物的保护费用 E.承包人的安全措施不力造成事故所发生的费用 16.施工合同文本规定,因不可抗力事件导致的费用中,应由发包人承担的有( )。 A.工程本身的损害

B.承包人的人员伤亡 C.停工期间,应工程师要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用 D.工程所需清理费用 E.工程所需修复费用 17.施工合同文本有关延期开工的正确规定包括( )。 A.工程师以书面形式通知承包方后,可推迟开工日期 B.工程师在与承包商协商后,可推迟开工日期 C.承包商经工程师批准后,可推迟开工日期 D.承包商经书面通知工程师后,可推迟开工日期 E.承包商递交延期开工申请 48 小时后,工程师未予答复的可推迟开工日期 18.承包商提出施工索赔时,应提供的依据包括( )。 A.所引用的合同条款内容 B.政府公告资料 C.施工进度计划和批准的财务报告 D.事件发生的现场周期记录资料 E.承包商受到损害的照片 19.属于国内工程分包的正确规定包括( )。 A.乙方可按投标书和协议款约定分包部分工作 B.分包出去的工程,解除乙方的义务和责任 C.分包单位的任何违约和疏忽,可视为乙方责任 D.分包合同与总承包合同发生抵触,由甲方裁定或总承包商与分包商协商解决 E.按我国法律规定,不允许二次分包 20.设计变更涉及的问题的正确规定包括( )。 A.甲方对原设计进行变更,经承包方同意后,设计费应按承包方实际返工修改工作量增付 B.设计任务进行重大修改,需经乙方同意后进行 C.施工图设计的修改需经原设计单位同意

D.委托方因故停止设计,已付的设计费不退回 E.将群体工程中半数以上单位工程交给其他单位实施 21.属于非法分包工程的情况包括( )。 A.将承包的全部工程分包给其他单位实施 B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位 C.将工程的主要部分交给其他单位实施 D.承接分包工程后进行再分包 E.将群体工程中半数以上单位工程交给其他单位实施 22.施工合同解除的条件( )。 A.承包方将承包工程转包 B.当事人协商一致 C.不可抗力发生,使合同无法履行 D.发包方不按合同规定支付公差款 E.非承包方原因停建 23.我国施工合同应提供的担保为( )。 A.发包方建设资金担保 B.承包方履约责任担保 C.发包方提供施工条件担保 D.承包方提供质量担保 E.承包方提供安全担保 24.工程师可以对承包商索赔提出质疑的情况有( )。 A.业主和承包商共同负有责任 B.损失计算不足 C.合同免除了业主的补偿责任 D.承包商没有采取适当措施减少损失 E.承包商以前已经暗示放弃索赔要求 25.属于可以顺延的工期延误有( )。 A.发包方不能按合同约定付款,使工程不能正常进行 B.工程量变化 C.非承包商原因停水,停电

D.发包方不能按专用条款约定提供场地 E.设计变更 26.施工合同示范文本规定,对业主与承包商有约束力的合同包括( )等文件。 A.施工合同文件 B.施工合同协议条款 C.业主与监理单位签订的监理委托合同 D.业主上级主管部门的书面指示 E.通过洽商,变更业主与承包商原定权利义务的补充协议 27.监理工程师书面指示进行某项检查试验,届时他既未出席又没发布其他指令,承包商应( )。 A.推迟试验,等待工程师出席 B.自行试验 C.将试验记录送交工程师 D.不必试验,书面请求工程师承认该部分产品合格 E.质量是否合格由试验数据判定 28.施工合同示范本中所定义的“费用”包括( )。 A.合同价款 B.批准承包商索赔的价款 C.承包商因自身原因导致返工的支出 D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款 E.因设计变更导致成本增加给承包商的补偿款 29.甲方出于某种需要希望工程能够提前竣工,则他应作的工作包括( )。 A.向乙方发出必须提前竣工的指令 B.与乙方协商并签订补充协议 C.甲方负责修改施工进度计划 D.为乙方提供赶工的便利条件 E.减少对工程质量的监测试验项目 30.属于非法分包工程的情况包括( )。 A.将承包的全部工程分包给其他单位实施 B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位 C.将工程的主要部分交给其他单位实施

D.承接分包工程后进行再分包 E.将群体工程中半数以上单位工程交给其他单位实施 31.业主负责采购的建筑材料,到货前 24 小时通知承包商共同验收,而届时承包商未派人参加。此 时( )。 A.货物不需验收交予承包商保管 B.业主单独验收 C.验收后交予承包商保管 D.发生损坏或丢失由业主负责 E.发生损坏或丢失由承包商负责 32.监理工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。 A.删减部分承包商内容交给其他人完成 B.改变部分工程的基线 C.改变已批准承包商施工计划的作业顺序 D.增加工程量清单中规定工作内容的工程量 E.改变任何施工工程的类型 33.施工合同示范文本规定,出现不可抗力事件,应由甲方承担费用的情况是( )。 A.工程本身的损害 B.清理修复的费用 C.施工现场的设备、机械的损伤 D.施工现场甲方人员的伤亡 E.施工现场除乙方人员外,第三方人员的伤亡 34.施工合同的发包方对( )承担责任。 A.施工场地的土地征用 B.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用 C.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作 D.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料 E.提前使用后发生损坏的修理费用 35.施工合同示范文本中,属于合同文件组成的是( )。

A.合同条件 B.协议条款 C.承包工程投标书 D.施工监理日志 E.工程洽商纪要 36.监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是( )。 A.施工招投标工作的监督管理 B.施工工期管理 C.施工费用管理 D.施工质量管理 E.施工过程的档案管理 37.施工合同示范文本规定,甲方出于紧急需要,加快建设进度提前竣工,应与乙方签订提前竣工协 议,其内容包括( ) A.提前竣工时间 B.为提前竣工而调整的施工进度计划 C.乙方采取的赶工措施 D.赶工措施的经济支出和承担 E.违约责任 38.施工合同示范文本规定,在施工中由于( )原因,造成工期延误,经甲方代表确认,竣工日期 可以顺延。 A.不可抗力事件的发生 B.工程量变化 C.一周内,非乙方原因造成停工累计超过 8 小时 D.工程设计变更 E.施工机械出现故障 39.工程承包过程中,可以改变合同法律关系的文件于有( )。 A.工程移交证书 B.工程竣工结算报表 C.解除缺陷责任证书 D.经签字的竣工报告 E.工程质检报告 三、判断题 1.监理工程师在施工现场以口头指令的形式要求承包商完成合同内没有约定的新增土方开挖工作, 但在口头指令发布后的 48 小时内没有给出书面确认指示。承包商在指令发布后的两天内完成工作, 并于口头指令发布后的第三天向监理工程师发出书面通知,说明监理工程师口头指令发布的时间、地 点、内容,以及实际完成的工程量,进而提出相应的支付要求。监理工程师在接到承包商的书面申告

后 3 天内未予任何答复,但在月末支付工程进度款前要求计量变更工程量。此项要求应视为监理工程 师有效指示,承包商必须协助执行。( ) 2.进行工程量计量时,对承包商机械开挖超挖的土方不应给予计量。( ) 3.一个合同由几个分阶段移交的单位工程组成。当只有部分工程的施工期迟于合同规定的工期完工 时,合同内规定的拖期赔偿最高限额应按拖期工程部分的工程金额占合同总价的百分比进行相应折 减。( ) 4.属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误,而该项工作并不位于监理工程师批准承包商施工 进度计划的关键线路上,则不应该批准承包商顺延合同工期。( ) 5.施工合同示范文本规定,承包商依照合同约定分包工程,分包合同仅在分包工程范围内免除承包 商对业主的部分义务和责任,但分包合同不能与主施工合同(总包合同)发生抵触,若发生抵触,应 以主施工合同(总包合同)为准() 6.施工合同示范文本规定,索赔事件发生后 20 天内,承包商应向业主发出索赔通知,并列明索赔要 求和证据(业主在收到此通知后 10 天内给予批准,或要求承包商进一步补充索赔理由和证据)。业 主在收到此通知后 10 天内未给予任何答 复,就可认为该项索赔已经批准。( ) 7.建设工程项目按照施工合同示范文本的“合同条件”和项目法人责任制要求,施工工程中工程项目 必须参加保险。() 8.施工合同工程转包是工程分包的一种特殊形式。( ) 9.建设工程承包合同中,设计合同和施工合同的发包方在合同订立或均应先给予承包方一定数额的 款项,但设计合同的发包方所获得的款项,是依据合同担保条款,而施工合同发包方所得款项是依据 合同支付款项。( )



更多相关文章:
建设工程施工合同管理与工程索赔案例
建设工程施工合同管理与工程索赔案例试 题:(20分 ) 某城市地下工程,业主与施工单位参照 FIDIC合同条件签订了施工合 同,除税金外的合同总价为 8600万 元,其中:...
建设工程合同管理
四、建设工程合同管理能够有效地提高工程建设管理水平。 五、建设工程合同的种类有哪些? 1、 按照承发包的不同范围和数量分类: 建设工程设计施工总承包合同、 工程...
建筑施工合同管理方法谈
建筑施工合同管理方法谈_建筑/土木_工程科技_专业资料。建筑施工合同管理方法谈 一般来说建筑合同分三个部分:协议书、通用条款以及专用条款,每个不同的项目,其 专用...
第三章 建设工程合同管理
第三章 大纲要求: 建设工程合同管理 (一)了解相关合同类型及其有关内容; (二)了解建设工程施工合同类型及其选择; (三)了解建设工程总承包合同及分包合同的订立、...
施工项目合同管理
施工项目合同管理_建筑/土木_工程科技_专业资料。施工项目合同管理 31-9-1 施工项目合同管理概述 31-9-1-1 施工项目合同管理的概念和内容 1.施工项目合同管理的...
基本建设工程项目合同管理制度
基本建设工程项目合同管理制度一、总则 第一条 基本建设工程项目的实施是一个系统工程,它包括建筑、安装和与 之相关的勘察、设计、材料、设备采购、运输等环节,在...
浅谈建设工程合同管理论文
工程建设的复杂性决定施工合同管理的艰巨性。目前我国建设市 场管理尚不完善, 建设交易行为尚不规范,使得建设施工合同管理中存在诸多问 题。 加强建设工程合同管理...
建筑工程项目合同管理制度范本
山鼎发[2009] 5 号 ***项目 ***项目 工程合同管理制度 工程合同管理制度第一章 总则 第一条 为加强公司建设工程合同管理工作,预防、减少和及时解决合同纠纷,...
浅谈建设工程合同与合同管理
结合我国具体情况和 FIDIC(国际咨询工程师联合会)土木工程 施工合同条件,国家建设部、国家工商行政管理局(2000 年)发布的《建设工程施工合同文本》 是各类工业与...
施工合同管理中存在的问题及对策
施工合同管理中存在的问题及对策 第一章 施工合同概述一、施工合同的概念以及主要内容 (一) 施工合同的概念建设施工合同是承发包双方为实现建设工程目标,明确相互...
更多相关标签:

All rights reserved Powered by 甜梦文库 9512.net

copyright ©right 2010-2021。
甜梦文库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com|网站地图